تقاضای پرداخت مطالبات به معنای درخواست رسمی و قانونی از شخصی یا شرکتی است که به شما بدهکار است تا مبلغ بدهی خود را پرداخت کند. این درخواست میتواند به صورت شفاهی، کتبی یا از طریق مراجع قضایی مطرح شود.
تقاضای پرداخت مطالبات اعم از تعلیق هزینه تجهیز و برچیدن و حفظ و نگهداری کارگاه تأخیر در تحویل کارگاه پرداخت صورتحساب ها
ریاست محترم حوزه قضایی
با سلام و احترام
به استحضار میرساند:
شرکت موکل …… حسب قرارداد شماره …… مورخ …… اقدام به انعقاد قرار داد محوطه سازی بوستان بزرگ …… (باغ ایرانی) با خوانده سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران مینماید.
لیکن مع الأسف در ابتدای کار شرکت …… با مشکلات عدیده ای از طرف کارفرما مواجه که سیر مکاتبات تقدیمی بیانگر عدم تحویل کارگاه و عدم تحویل نقشههای اجرایی و عدم پرداخت پیش پرداخت و عدم ارائه دستور کار و همچنین داشتن معارض و مخالف در موقعیت پروژه و ممانعت اهالی از ادامه کار مواجه میگردد و آخرالامر نیز پس از تجهیز کامل کارگاه و استقرار نفرات و ماشین آلات بر اثر عدم همکاری کارفرما و عدم بستر سازی مناسب از طرف کارفرما با مشکلات عدیده مواجه میگردد که نهایتاً منتهی به ابلاغ ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان و اعلام خاتمه پیمان از سوی کارفرما میگردد.
همچنین حفظ و نگهداری کارگاه در مدت حدود ۹ ماهه از طرف خواهان و همچنین تأخیر در تحویل کارگاه از سوی کارفرما موجب بروز هزینههای سنگین نگهداری و نگهبانی کارگاه میگردد همچنین طی این مدت نیز با توجه به مخالفت شدید اهالی محل با احداث پروژه مذکور کارگاه و تجهیزات و پرسنل پیمانکار چندین بار مورد حمله و هتک حرمت اهالی محل واقع میگردد علی رغم مکاتبات فراوان موکل با کارفرما و درخواست مطالبات و خسارات وارده،
کارفرما از پرداخت مطالبات امتناع میورزد و از آنجایی که مرجع حل اختلاف فی مابین کمیسیون ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری تهران مشخص میگردد که البته تحمیل این مرجع به دلیل ذی نفع بودن موضوع و از آنجایی که متشکل از نماینده شهرداری و شورای شهر میباشد.
باشد جای تأمل حقوقی (دارد که پس از چندین جلسه مشترک بین کارفرما و پیمانکار در نهایت نظر میدهد که با توجه به عدم توافق طرفین موضوع از طریق مراجع قضایی پیگیری گردد و همین معطلی چندین ماهه موکل در راه روهای شهرداری نیز موجب بروز خسارات مادی و معنوی فراوان به موکل میگردد و در نهایت کارفرما از پرداخت مطالبات و صورت وضعیتهای موکل امتناع مینماید.
علیهذا نظر به موارد فوق الذکر رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مطالبات موکل اعم از تعلیق و تجهیز و برچیدن و حفظ و نگهداری کارگاه و تأخیر در تحویل و پرداخت صورت وضعیتها با احتساب خسارات وارده اعم از تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی و حقالوکاله وکیل مورد استدعا میباشد.
نام و نام خانوادگی
امضا
